Советы юристов
Назад

Рекомендации договор подряда на сварочные работы с физическим лицом образец

Опубликовано: 31.01.2020
0
4

Договор подряда на выполнение работ со сварщиком полимерных материалов

Договор оказания услуг – это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенные работы  в установленные сроки, а вторя сторона (заказчик) – внести за них оговоренную плату. Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. д.

К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания  акта приемки-сдачи выполненных работ.

https://www.youtube.com/watch{q}v=Uk1m-HXlVKc

 В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).
  • Права и обязанности заказчика и исполнителя
  • Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
  • Информацию об ответственности сторон.
  • Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн{q}

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и другихдокументов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 днейБЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

Терентьев Богдан

Важно Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и достижения конкретного результата, определяются в приложениях — Перечень материалов и Перечень оборудования.

Оба документа являются неотъемлемой частью договора.

В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и сертификаты для проведения работ, что подтверждается соответствующими документами (копии указанных документов прикладываются к договору).

  • Срок действия соглашения.

Профессиональные Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством. 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 4.1. Договор вступает в силу с « » 201 г.и действует до « » 201 г. 4.2. 4.4. Внимание Все споры, возникающие из настоящего договора и в связи с ним, подлежат решению арбитражным судом. 4.5.

Важно Одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика и передать Заказчику остатки этих материалов и технические средства, предоставленные Заказчиком. 4.4. Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно. 5.

Внимание РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 5.1. За работы, выполненные Подрядчиком, Заказчик выплачивает Подрядчику денежное вознаграждение, размер которого за каждый выполненный этап определен сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1) и в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение №2).

Денежное вознаграждение за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ за этот этап. В случае просрочки выплаты денежного вознаграждения за выполненный этап Заказчик выплачивает пеню в размере % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

ООС, встречающихся при выполнении ими заданных объемов работ (пользовании арендованным имуществом), осознание им этих рисков и принятие в процессе выполнения работ (в период аренды имущества) в согласованные сроки соответствующих мер по устранению и/или снижению таких рисков;

  1. Соблюдение данных Правил не освобождает Подрядчика (арендатора) от обязанности знать и соблюдать производственные правила, а также государственные и нормативные документы, применимые к экологическим аспектам их деятельности.

2.Ответственность 2.1 Правила являются неотъемлемой частью системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) Заказчика и предусматривают требования к Подрядчику (арендатору) в отношении воздействия на окружающую среду их деятельности на территории Заказчика, и не заменяют требований по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и т.д.

Профессиональные 

Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания соответствуют необходимому ходу работ и у Подрядчика не возникает каких-либо претензий по этому поводу после использования указанных материалов или выполнения указанных инструкций. 2.5.

1.2. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение №3 к настоящему договору) и составляет рублей. Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

Рекомендации договор подряда на сварочные работы с физическим лицом образец

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере рублей в течение дней после подписания настоящего Договора. 3.1. Подрядчик:

  1. несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
  2. несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора;

В этот раздел также следует указать положение о субподряде.

К обязанностям заказчика следует отнести: Содействовать достижению цели договора – выполнению его предмета путем выполнения условий договора; Обеспечить подрядчика необходимыми строительными материалами, инструментами и расходными материалами в определенном объеме и в срок, установленный сторонами; Осуществлять проверку выполненных работ вместе с подрядчиком, находить недостатки и оговаривать вопрос их исправления; Принять работу от исполнителя в определенный срок; Оплатить работу в порядке, указанном в документе;

Таким образом, Вы можете заключить со сварщиком договор подряда, не включая его в штат.

1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.

1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Изменение расценок и (или) стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 2.5. Форма оплаты (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив, наличные денежные средства и т.п.) 3. Срок действия договора 3.1. Договор вступает в силу с …………………………….…….……………………………… (дата или событие) 3.2.

Подрядчик должен начать работы не позднее «….» ………………….

Допускать к работе персонал, обученный безопасным приемам работы, соответствующей квалификации. 3.7. Обеспечить прохождение своими работниками вводного инструктажа по охране труда и противопожарной безопасности на территории Заказчика перед началом работ.

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется исходя из фактического объема: -резка металла из 5А в 2А (300х300) по цене _________рублей за 1 тонну без учета НДС.

-резка металла из 3А в 2А (300х300) по цене _________ рублей за 1 тонну без учета НДС. -демонтаж оборудования по цене ___________ рублей за 1 тонну без учета НДС. 4.2.

Срок начала и окончания работ по договору (ст.

708 ГК). Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Рекомендации договор подряда на сварочные работы с физическим лицом образец

К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, качества выполненных работ, сроке годности, и принадлежностях. Не являются существенным условие о цене работы. При отсутствии такого условия цена определяется по правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ (п.

1 ст. 709 ГК РФ), т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Если в цене договора сумма не выделена, подрядчик вправе взыскать налог сверх цены договора (пункт 15 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда, изложенного в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

И все же, чтобы в будущем не возникло проблем, дополнительным условиям нужно уделить должное внимание.

К дополнительным условиям подряда относятся следующие: Цена договора может быть выражена в приблизительной или твердой смете.

Твердая смета может составляться в случае, если известны все исходные данные, внесения изменений в твердую смету не допустимы. Приблизительную смету составляют в тех ситуациях, когда заранее нельзя точно определить количество и объем работ.

Если в договоре подряда не указано, что подрядчик обязан выполнить работу лично, в таком случае подрядчик имеет право привлечь к исполнению своего задания третьих лиц (субподрядчиков). Качество выполненной работы должно совпадать с условиями договора.

ФОРС-МАЖОР6.1.

Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

    Права и обязанности сторон. Сроки выполнения сварочных работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка. Стоимость и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение. Порядок сдачи и приема. Важно пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение. Гарантия качества сварочных работ. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные исполнителем по договору. Указывается гарантийный срок. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ. Основания и порядок расторжения сделки.

Договор на оказание услуг сварщиков

Рекомендации договор подряда на сварочные работы с физическим лицом образец

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение дней. 3.2. Подрядчик вправе привлечь к выполнению работы по настоящему договору третьих лиц с письменного согласия Заказчика. 3.3. Заказчик обязан: 3.3.1.

В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 2.2 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 3.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п.

3 настоящего договора, в течение дней с момента подписания акта приема-сдачи Работы. 3.4. 3аказчик имеет право: 3.4.1.

Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).

  • Права и обязанности сторон.
  • Сроки выполнения сварочных работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  • Стоимость и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Порядок сдачи и приема. Важнопункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Гарантия качества сварочных работ. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные исполнителем по договору.

Указывается гарантийный срок.

  • Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ.
  • Основания и порядок расторжения сделки.
  • Главными моментами, которые надо указывать в каждом договоре такого типа, согласно закону, является предмет соглашения и сроки выполнения. Именно с наличием данных пунктов в договоре, он будет считаться юридически верным, и иметь силу.

    Что касается предмета, то, как уже говорилось, он в обязательном порядке должен выражаться в каком-либо материальном результате работы исполнителя. Но в любом случае, описание предмета сделки должно быть максимально четко выражено.

    И включать в себя:

    • вид и содержание ожидаемых работ;
    • объект, который должен получиться в результате производства или переработки;
    • результат, который ждет заказчик.

    Сроки — это важный пункт в договоре подряда, он должен быть определен сторонами перед началом работы, так как от него зависит дата оплаты.

    «Персонал Исполнителя» — штатные сотрудники Исполнителя или иные лица (агенты, субподрядчики), привлекаемые Исполнителем на договорной основе для выполнения работ (оказания услуг) либо их части, а также лица, представляющие интересы любого из указанных выше предприятий и организаций. «Имущество Заказчика» — означает все имущество, принадлежащее Заказчику.

    2.1. Права и обязанности Заказчика: 2.1.1. Предоставить Исполнителю всю техническую и эксплуатационную документацию (выписки из документации) на оборудование по акту приема-передачи.

    Общая сумма Договора рублей. Выполнение оформляется договором между заказчиком услуги и ее исполнителем.

    Правила заключения такого договора регламентируются Гражданским кодексом.

    При этом нужно отметить, что закон регулирует отношения по оказанию услуг только в том случае, если они возмездные. ГПХ с физическим лицом-гражданином РФ и русскоязычная форма договора ГПХ иностранным гражданином (для иностранного гражданина, владеющего русским языком)

    — Консультация юриста — Договор на оказание услуг со сварщиком Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение дней. 3.2.

    Подрядчик вправе привлечь к выполнению работы по настоящему договору третьих лиц с письменного согласия Заказчика. 3.3. Заказчик обязан: 3.3.1. В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 2.

    2 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 3.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п.

    https://www.youtube.com/watch{q}v=tfDNB9AMNq8

    3 настоящего договора, в течение дней с момента подписания акта приема-сдачи Работы. 3.4.

    , , , ,
    Поделиться
    Похожие записи
    Комментарии:
    Комментариев еще нет. Будь первым!
    Имя
    Укажите своё имя и фамилию
    E-mail
    Без СПАМа, обещаем
    Текст сообщения
    Adblock detector